Акт простоя работы бланк

При проведении различного рода работ нередко случаются простои. если это произошло по вине заказчика, необходимо составить соответствующий акт. файлыскачать пустой

При проведении различного рода работ нередко случаются простои. Если это произошло по вине заказчика, необходимо составить соответствующий акт.

ФАЙЛЫСкачать пустой бланк акта простоя по вине заказчика .docСкачать образец акта простоя по вине заказчика .doc

Что понимается под термином «простой работы»

В понятие простоя включается приостановка работ на какой-либо промежуток времени. Простой может быть как запланированным (с целью, например, сохранить производство и оптимизировать затраты) и тогда он является контролируемым и продолжается строго определенный срок, или же незапланированным и непредвиденным (вследствие, к примеру, неисполнения одной из сторон своих обязательств) – в этом случае длительность простоя определить невозможно.

Чем может быть вызван простой и его последствия

К простою могут привести самые разные обстоятельства. В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте. Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей. Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации.

Простой может привести к

  • уменьшению объемов производства,
  • задержке сроков сдачи объекта,
  • падению доходов,
  • сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.

Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков. Например, составлять графики поставки материалов и проведения работ, анализировать при помощи инструментов маркетинга обстановку на рынке, постоянно взаимодействовать с рабочими, непосредственно занятыми в производственных процессах.

Если простой происходит по вине заказчика, данное явление необходимо зафиксировать в специальном акте.

Для чего нужен акт простоя

Акт о простое по вине заказчика в первую очередь нужен для того, чтобы обозначить сам факт простоя, его период и причины.

В этом случае в дальнейшем, документ послужит неопровержимым аргументом в пользу исполнителя работ, если вдруг вторая сторона задумает предъявить претензии для получения возмещения по понесенным убыткам.

Акт следует составлять даже в том случае, если простой длится небольшое количество времени. Для этого совсем не обязательно ждать письменного распоряжения руководства – акт формируется на месте по факту начавшейся задержки работ.

Создание комиссии

Для того, чтобы составить акт простоя, нужно оперативно создать особую комиссию. В нее надо включить несколько работников, желательно из разных структурных подразделений. Это может быть, например, заместитель директора предприятия, начальник объекта, водитель и т.д. В данном случае, статус сотрудника особой роли не играет. Количество участников комиссии ничем не ограничивается, но в любом случае их должно быть не меньше двух человек. В комиссии надо выделить главное лицо, т.е. председателя, и рядовых членов.

Как составить акт простоя

При необходимости составить акт простоя по вине заказчика, воспользуйтесь расположенными ниже рекомендациями. Также посмотрите и пример — с его учетом вам без особых проблем удастся сделать собственный документ.

Перед тем, как дать полное представление о конкретном акте, приведем информацию, которая имеет отношение ко всем подобного рода бумагам.

  1. Во-первых, если в компании имеется образец документа, установленный в ее учетной политике, акт нужно создавать по его типу. Но если такого образца нет, это не беда – можно составлять акт в свободном виде, с точки зрения закона нарушением это не станет.
  2. Во-вторых, акт разрешается писать вручную или набирать на компьютере. При этом, если используется второй вариант, документ после формирования следует обязательно распечатать – это нужно для того, чтобы члены комиссии и прочие присутствующие при составлении акта лица могли заверить его при помощи своих подписей. Без их личных автографов бланк не обретет законной силы. Также, в тех случаях, когда в организации принято использовать печати для удостоверения бумаг, акт нужно проштамповать.
  3. В-третьих, документ следует сделать как минимум в двух идентичных экземплярах (если он пишется от руки, то через копировальный лист). Один экземпляр остается на руках у составителей, второй передается заказчику. Если нужно, можно сделать и дополнительные копии акта.

Сведения об акте надо обязательно внести в специальный журнал учета, который, как правило, находится у секретаря предприятия или другого ответственного сотрудника.

Образец акта простоя по вине заказчика

Сам акт по своему составу и содержанию довольно прост, так что особых трудностей при его формировании возникнуть не должно.

  1. Для начала в акте пишется название компании, работники которой фиксируют факт простоя.
  2. Затем, посередине строки, указывается наименование документа, ему присваивается номер и ставится дата.
  3. После этого обозначаются идентификационные характеристики объекта, на котором происходит простой:
    • адрес,
    • номер,
    • принадлежность и т.п. данные.
  4. Потом вписывается состав комиссии – тут надо указать должности работников, их фамилии-имена-отчества. Если присутствуют какие-то другие лица, сведения о них также нужно внести в бланк акта.
  5. Затем в акте указываются
    • реальные причины простоя (нехватка рабочих рук, материалов, и т.п.),
    • обязательно удостоверяется то, что это произошло по вине заказчика.
  6. Далее надо дать ссылку на договор, в соответствии с которым на заказчике лежат определенные обязательства, нарушение которых и привело к приостановке работ. Тут же нужно отметить и время простоя (в часах и минутах).
  7. В завершение акт подписывается всеми присутствующими и членами комиссии.

Акт простоя по вине заказчика

Акт сдачи-приёмки выполненных работ

Акт по сдаче-приемке выполненных работ составляется после исполнения подрядчиком своих обязательств. Акт не является самостоятельным документов, а служит приложением к работе по договору подряда. Он является частью процедуры приема результатов работы и служит основанием для окончательных расчетов по подрядному договору между заказчиком и исполнителем.

Правила составления акта приемки-сдачи выполненных работ

Данный документ не имеет стандартного, утвержденного на законодательном уровне, единого образца, поэтому оформляться он может в свободном виде или по разработанному на предприятии шаблону. Печатается акт на обычном листе А4 формата в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон. После того, как все работы будут закончены и сотрудничество по объекту завершено, акт передается в бухгалтерию предприятия-заказчика для составления на его основе финансовой отчетности, в том числе по учету понесенных расходов и уменьшению налога на прибыль.

При оформлении акта следует придерживаться правил и норм делопроизводства разработанных для подобного рода документов. В частности, типовой акт в обязательном порядке должен содержать в себе

  • сведения об обеих сторонах договора,
  • краткую информацию о самом договоре, по которому производились работы,
  • наименование работ,
  • дату проведения работ,
  • качество и стоимость выполненных работ.

Акт должен быть подписан руководителями обеих организаций и проштампован печатями (с 2016 года наличие печатей и штампов у юридических лиц не является требованием закона, поэтому отсутствие оттиска не является строгой необходимостью)

В случае большого объема или особой сложности произведенных работ, для оценки их качества, а также оформления акта может привлекаться специально созданная комиссия, в которую входят представители подрядной организации и компании – заказчика.

При крайней необходимости может быть привлечена и третья сторона в виде экспертов или представителей контролирующих государственных инстанций. Их работа обязательно должна быть зафиксирована в акте, каждый эксперт также должен поставить под документом свою подпись.

Для чего нужен данный акт

Акт приемки работ — своего рода гарантия от возникновения судебных споров и разногласий. Если же подобное разбирательство все же возникает, акт становится доказательным документом. Отсутствие акта суд может расценить, как пренебрежение к законодательно установленной процедуре сдачи-приемки работ, что в свою очередь может повлечь наложение штрафных санкций со стороны контролирующих структур.

Из перечня выполненных работ составляют таблицу. В документе фиксируют и то, что работы выполнены должным образом и у заказчика отсутствуют претензии к исполнителю.

В случаях, если заказчик остался недоволен качеством произведенных работ, это следует также отразить в акте с подробным перечислением выявленных недостатков, а также указанием сроков по их устранению.

Инструкция по оформлению акта сдачи-приемки выполненных работ

  • В первую часть акта включаются сведения о том, к какому именно документу он является приложением (номер приложения, дата, номер договора). Затем посередине пишется слово «акт» и коротко обозначается его суть (в данном случае, «сдача-приемка работ»).
  • Вторая часть включает в себя таблицу, но сначала фиксируется сам факт сдачи-приемки работ, а также тот документ, на основании которого он состоялся (его наименование, например, «Договор», номер и дата его составления).
  • Затем в таблицу по порядку вносятся все виды выполненных работ, с указанием сроков сдачи, стоимости, качества, и замечаний заказчика.

Колонки о наименовании работ, качеству и замечаниям следует заполнять особенно тщательно, поскольку именно эти сведения в случае возникновения судебных споров будут являться основными аргументами в суде.

  • Далее необходимо внести пункт о том, что выполненные работы были проверены и претензии у заказчика отсутствуют. Если это не так – то в пункте ниже нужно подробно описать выявленные недостатки, а также внести сроки и порядок по их устранению.
  • Внизу документа следует указать наименование организаций-сторон договора подряда (в соответствии с учредительными документами).
  • И в завершение акт по сдаче-приемке работ должен быть заверен подписями руководителей организаций или же уполномоченных на проведение данной процедуры лиц.
  • При необходимости акт можно заверить печатями.
  • После подписания акта по сдаче-приемке выполненных работ, все претензии могут рассматриваться только в судебном порядке.

    alishavalenko.ru

    Свежие записи

    Свежие комментарии

    Акт простоя техники по вине заказчика образец

    Чем может быть вызван простой и его последствия К простою могут привести самые разные обстоятельства. Акт о простое — образец Например, составлять графики поставки материалов и проведения работ, анализировать при помощи инструментов маркетинга обстановку на рынке, постоянно взаимодействовать с рабочими, непосредственно занятыми в производственных процессах. Если простой происходит по вине заказчика, данное явление необходимо зафиксировать в специальном акте. Для чего нужен акт простоя Акт о простое по вине заказчика в первую очередь нужен для того, чтобы обозначить сам факт простоя, его период и причины. В этом случае в дальнейшем, документ послужит неопровержимым аргументом в пользу исполнителя работ, если вдруг вторая сторона задумает предъявить претензии для получения возмещения по понесенным убыткам.

    Акт простоя по вине заказчика

    • Затем, посередине строки, указывается наименование документа, ему присваивается номер и ставится дата.
    • После этого обозначаются идентификационные характеристики объекта, на котором происходит простой:
    • адрес,
    • номер,
    • принадлежность и т.п. данные.
    • Потом вписывается состав комиссии – тут надо указать должности работников, их фамилии-имена-отчества. Если присутствуют какие-то другие лица, сведения о них также нужно внести в бланк акта.
    • Затем в акте указываются
    • реальные причины простоя (нехватка рабочих рук, материалов, и т.п.),
    • обязательно удостоверяется то, что это произошло по вине заказчика.
    • Далее надо дать ссылку на договор, в соответствии с которым на заказчике лежат определенные обязательства, нарушение которых и привело к приостановке работ.

    Акт простоя по вине заказчика образец бланк

    Постановка в известность о факте простоя Часть 4 157 статьи ТК РФ говорит о том, что работник в любом случае обязан проинформировать начальство о факте начала простоя, который возник в силу объективных обстоятельств, которые препятствуют нормальному рабочему процессу. Акт простоя оборудования. форма № 6.8 Также, в тех случаях, когда в организации принято использовать печати для удостоверения бумаг, акт нужно проштамповать.

    • В-третьих, документ следует сделать как минимум в двух идентичных экземплярах (если он пишется от руки, то через копировальный лист). Один экземпляр остается на руках у составителей, второй передается заказчику.

    Если нужно, можно сделать и дополнительные копии акта.

  • Сведения об акте надо обязательно внести в специальный журнал учета, который, как правило, находится у секретаря предприятия или другого ответственного сотрудника.
  • Акт простоя образец бланк

    В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте. Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей. Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации.

    Простой может привести к

    • уменьшению объемов производства,
    • задержке сроков сдачи объекта,
    • падению доходов,
    • сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.

    Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков.

    Претензии и акты в грузоперевозках

    Акт простоя на строительной площадке подписывается

    Что делать, если груз прибыл повреждённым или с недостачей? Какие действия должны последовать, если транспорт прибыл с опозданием или вообще не прибыл, сорвав погрузку? Как действовать перевозчику, если от пользования его транспортное средство, прибывшее на погрузку, отказываются грузить или если на выгрузке отказываются от груза? Выход во всех этих ситуациях один – составлять акт, а затем претензию и направлять их перевозчику или заказчику. Давайте разберёмся – что это за документы и почему вообще их надо составлять. В постановлении Правительства от 15 апреля 2011 года №272 претензиям и актам отведена VII глава.

    Акт простоя техники образец

    • простой, возникший в силу непредвиденных обстоятельств (техногенные катастрофы, природные катаклизмы).
    • Акт о вынужденном простое автомобиля В дополнение к вышеизложенному поводом для того чтобы составить акт простоя являются нижеизложенные классификации простоя:
    • кратковременный (одна рабочая смена) и длительный;
    • локальный (местный) — касающийся нескольких работников, и массовый — простой отдела или целого предприятия.

    Права и обязанности физических лиц – участников простоя В обязанности работодателя входит документирование факта простоя с последующим сопровождением его пометками в табеле об учёте рабочего времени, а также заявлениями трудящихся, предоставленных в письменной форме.

    Акт о простое

    Акт простоя (рекомендуемый образец заполнения)

    Главная → Бланки → Акт → Акт о простое Тематика документа: Акт Файл текстовой версии: 1,8 кб Сохранить документ: Cкачать документ » Образец документа: (наименование работодателя) Акт о простое » » г. (место составления) Мною, , (Ф.И.О. работника, должность, структурное подразделение) в присутствии и . (Ф.И.О.)(Ф.И.О.) составлен настоящий акт о простое следующих работников: 1. ; (Ф.И.О. работника, должность, структурное подразделение) 2. . (Ф.И.О. работника, должность, структурное подразделение) Причины простоя: . (указать причины невозможности исполнения трудовой функции работниками) Время простоя: .

    Также, в тех случаях, когда в организации принято использовать печати для удостоверения бумаг, акт нужно проштамповать.

    • В-третьих, документ следует сделать как минимум в двух идентичных экземплярах (если он пишется от руки, то через копировальный лист). Один экземпляр остается на руках у составителей, второй передается заказчику. Если нужно, можно сделать и дополнительные копии акта.
    • Сведения об акте надо обязательно внести в специальный журнал учета, который, как правило, находится у секретаря предприятия или другого ответственного сотрудника.

    Образец акта простоя по вине заказчика Сам акт по своему составу и содержанию довольно прост, так что особых трудностей при его формировании возникнуть не должно.

    Акт о простое по вине работодателя — образец

    Акт о простое по вине работодателя – документ, регламентирующий невыполнение работниками своих обязанностей по независящим от них причинам.

    Как и для чего использовать

    Работодатель должен подготовить приказ, в котором будет указываться причина простоя. Необходимо дополнить документ фактами журнала бухгалтерского учета. Статьи в ТК России, регламентирующей данный процесс, нет, поэтому можно найти образец заполнения. Акт включает точную дату и начало перерыва трудовой деятельности, основную причину ситуации, процесс оплаты. Отдельно прописывается должны ли работники присутствовать в этом время на рабочем месте. Также заполняется табель учета рабочего времени.

    Акт простоя по вине заказчика

    Акт простоя по вине заказчика — документ доступен для скачивания с нашего сайта. Воспользуйтесь прямыми ссылками для загрузки. Скачайте пример заполнения и пустой бланк в форматах для открытия в программах Word и Excel. Распечатайте и заполните правильный образец документа. Во избежании ошибок используйте инструкцию по заполнению.

    Акт простоя – письменное подтверждение приостановки труда по вине заказчика. Временная остановка деятельности возможна как по плану, так и по непредвиденным обстоятельствам. Простой приводит к потере прибыли, снижению производства и другим пагубным последствиям.

    Документ составляется подрядчиком. Изготовитель указывает объект работ. Обозначаются обстоятельства дела, которые оказали решающую роль в остановке деятельности. Четко отображается время простоя. Акт составляется при свидетелях, которые после изготовления оставляют свои подписи на бумаге.

    После составления документ является письменным доказательством вины заказчика. На основании данной бумаги подрядчик имеет право предъявить к контрагенту законные претензии.

    Интересные материалы по теме:

    © 2019 Все права защищены
    Информационный бухгалтерский сервис. Правовая база и аналитика онлайн.

    Данный сайт является некоммерческим информационным проектом, никаких услуг не предоставляет. Документы, отчетности, инструкции, видео и другие материалы взяты с открытых источников.

    Логотипы и товарные знаки, размещённые на сайте, принадлежат их законным владельцам, правообладателям.

    акт о приостановлении работ по погодным условиям

    При проведении различного рода работ нередко случаются простои. Если это произошло по вине заказчика, необходимо составить соответствующий акт.

    Что понимается под термином «простой работы»

    В понятие простоя включается приостановка работ на какой-либо промежуток времени. Простой может быть как запланированным (с целью, например, сохранить производство и оптимизировать затраты) и тогда он является контролируемым и продолжается строго определенный срок, или же незапланированным и непредвиденным (вследствие, к примеру, неисполнения одной из сторон своих обязательств) – в этом случае длительность простоя определить невозможно.

    Чем может быть вызван простой и его последствия

    К простою могут привести самые разные обстоятельства. В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте. Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей. Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации.

    Простой может привести к

    • уменьшению объемов производства,
    • задержке сроков сдачи объекта,
    • падению доходов,
    • сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.

    Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков. Например, составлять графики поставки материалов и проведения работ, анализировать при помощи инструментов маркетинга обстановку на рынке, постоянно взаимодействовать с рабочими, непосредственно занятыми в производственных процессах.

    Если простой происходит по вине заказчика, данное явление необходимо зафиксировать в специальном акте.

    Акт о простое по вине заказчика в первую очередь нужен для того, чтобы обозначить сам факт простоя, его период и причины.

    В этом случае в дальнейшем, документ послужит неопровержимым аргументом в пользу исполнителя работ, если вдруг вторая сторона задумает предъявить претензии для получения возмещения по понесенным убыткам.

    Акт следует составлять даже в том случае, если простой длится небольшое количество времени. Для этого совсем не обязательно ждать письменного распоряжения руководства – акт формируется на месте по факту начавшейся задержки работ.

    Для того, чтобы составить акт простоя, нужно оперативно создать особую комиссию. В нее надо включить несколько работников, желательно из разных структурных подразделений. Это может быть, например, заместитель директора предприятия, начальник объекта, водитель и т.д. В данном случае, статус сотрудника особой роли не играет. Количество участников комиссии ничем не ограничивается, но в любом случае их должно быть не меньше двух человек. В комиссии надо выделить главное лицо, т.е. председателя, и рядовых членов.

    При необходимости составить акт простоя по вине заказчика, воспользуйтесь расположенными ниже рекомендациями. Также посмотрите и пример — с его учетом вам без особых проблем удастся сделать собственный документ.

    Перед тем, как дать полное представление о конкретном акте, приведем информацию, которая имеет отношение ко всем подобного рода бумагам.

    1. Во-первых, если в компании имеется образец документа, установленный в ее учетной политике, акт нужно создавать по его типу. Но если такого образца нет, это не беда – можно составлять акт в свободном виде, с точки зрения закона нарушением это не станет.
    2. Во-вторых, акт разрешается писать вручную или набирать на компьютере. При этом, если используется второй вариант, документ после формирования следует обязательно распечатать – это нужно для того, чтобы члены комиссии и прочие присутствующие при составлении акта лица могли заверить его при помощи своих подписей. Без их личных автографов бланк не обретет законной силы. Также, в тех случаях, когда в организации принято использовать печати для удостоверения бумаг, акт нужно проштамповать.
    3. В-третьих, документ следует сделать как минимум в двух идентичных экземплярах (если он пишется от руки, то через копировальный лист). Один экземпляр остается на руках у составителей, второй передается заказчику. Если нужно, можно сделать и дополнительные копии акта.

    Сведения об акте надо обязательно внести в специальный журнал учета, который, как правило, находится у секретаря предприятия или другого ответственного сотрудника.

    Образец акта простоя по вине заказчика

    Сам акт по своему составу и содержанию довольно прост, так что особых трудностей при его формировании возникнуть не должно.

    [2]

    1. Для начала в акте пишется название компании, работники которой фиксируют факт простоя.
    2. Затем, посередине строки, указывается наименование документа, ему присваивается номер и ставится дата.
    3. После этого обозначаются идентификационные характеристики объекта, на котором происходит простой:
      • адрес,
      • номер,
      • принадлежность и т.п. данные.
    4. Потом вписывается состав комиссии – тут надо указать должности работников, их фамилии-имена-отчества. Если присутствуют какие-то другие лица, сведения о них также нужно внести в бланк акта.
    5. Затем в акте указываются
      • реальные причины простоя (нехватка рабочих рук, материалов, и т.п.),
      • обязательно удостоверяется то, что это произошло по вине заказчика.
    6. Далее надо дать ссылку на договор, в соответствии с которым на заказчике лежат определенные обязательства, нарушение которых и привело к приостановке работ. Тут же нужно отметить и время простоя (в часах и минутах).
    7. В завершение акт подписывается всеми присутствующими и членами комиссии.

    КС-17. Акт о приостановлении строительства

    КС-17. Акт о приостановлении строительства – это документ, который применяется для письменного свидетельствования факта приостановления строительства (консервации или полного его прекращения). Акт служит основой для окончательного расчета между заказчиком и исполнителем строительных работ после того, как заказчик получил окончательное решение и приостановлении строительства. Форма бланка акта по форме КС-17, как и по форме КС-10, – унифицированная, составленная согласно действующему законодательству РФ с кодом по ОКУД 0322010.

    Бланк документа состоит из «шапки9raquo;, лицевой и оборотной стороны, на которых данные представлены в табличной форме, а также заключительных реквизитов. Оборотная сторона практически идентична с лицевой и содержит строку, отображающую общую стоимость строительного объекта по акту. Документ содержит следующие данные:

    • наименование, контактные данные инвестора, заказчика и подрядчика;
    • наименование и адрес строительного объекта;
    • номер и дата составление договора подряда;
    • номер и дата составления акта о приостановлении строительства;
    • наименование, номер и дата документа, являющегося основанием-разрешением на строительство;
    • номер и дата документа, являющегося основанием для приостановления строительства.

    На оборотной стороне, в конце акта, ставятся подписи руководителей, уполномоченных лиц или законных представителей, а также главных бухгалтеров всех сторон. Документ должен быть также скреплен их печатями. В случае если существует необходимость приостановления строительных работ на срок более шести месяцев, согласно п. 4 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, заказчиком или застройщиком должна быть обеспечена консервация объекта капитального строительства.

    Согласно действующему законодательству, в случае необходимости, в акт могут быть внесены дополнительные реквизиты. При этом все реквизиты, предусмотренные формой, должны оставаться без изменений. Внесение дополнений должно сопровождаться организационно-распорядительным документом организации. Акт составляется в количестве экземпляров, необходимом для каждой из сторон. Как правило, один экземпляр передается подрядной организации, второй – застройщику или заказчику, третий – инвестору по его требованию. После осуществления окончательных расчетов между сторонами документы помещаются каждой из них в архив бухгалтерии с целью дальнейшего хранения.

    Унифицированная форма № КС-17 — бланк и образец

    КС-17 — унифицированный документ, используемый в сфере строительства и являющийся необходимым при определенных обстоятельствах. С чем связана его востребованность и где можно скачать бланк и образец заполнения формы, расскажем в нашей статье.

    Что представляет собой форма КС-17

    Форма КС-17 включена в один из альбомов Госкомстата, который был утвержден постановлением ведомства от 11.11.1999 № 100. На основании этой формы составляется акт о приостановлении строительства (посредством консервации либо полной отмены строительных работ). Подобная необходимость может возникнуть у строительной компании по разным причинам: в силу недофинансирования, кризисных явлений, административного фактора.

    Документ КС-17 оформляется с целью подтверждения того, что в строительный проект был вложен определенный объем денежных средств, которые были направлены на выполнение работ в рамках данного проекта. Впоследствии он становится одним из ключевых оснований для истребования подрядчиком с заказчика (либо заказчиком с инвестора) денежных средств в счет компенсации понесенных расходов.

    Акт по форме КС-17 составляется заказчиком строительного проекта, как только он или инвестор примут решение о консервации стройки либо прекращении работ.

    Он также может оказаться полезен и при расконсервации строительного проекта. Дело в том, что заказчику и подрядчику, которые вновь приступают к работе, может понадобиться сверить текущее состояние инфраструктуры с тем, что было зафиксировано на момент приостановления строительства. Вполне может оказаться, что за период простоя те или иные результаты выполненных работ (например, построенный фундамент или проложенные кабели) придут в негодность и их монтаж придется осуществлять еще раз. Для такой сверки форма КС-17 — один из самых удобных источников.

    Каковы особенности составления акта по форме КС-17

    В документе обязательно указываются основания для приостановления проекта. Кроме того, в документе должны быть зафиксированы следующие важнейшие сведения:

    • затраты на приостановку проекта;
    • величина денежных средств, необходимых для оплаты услуг подрядчика;
    • стоимость выполненных работ;
    • величина денежных средств и объемов работ, которые нужны для приостановления строительства.

    Документ составляется в 3 копиях: для подрядчика, заказчика и инвестора (если он потребует свой экземпляр).

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Для заполнения акта по форме КС-17, как правило, нужны данные из иных первичных источников, таких как, например, формы КС-6 и КС-6а.

    Подробнее об особенностях работы с формами КС-6 и КС-6а читайте в статьях:

    Копии акта по форме КС-17 должны быть переданы заказчиком в свою бухгалтерию, а подрядчиком — в свою.

    Где можно скачать бланк и образец документа КС-17

    Скачать бланк формы КС-17 можно на нашем портале.

    На нашем сайте также доступен для скачивания акт о приостановлении строительства, составленный на бланке формы КС-17.

    Узнавайте первыми о важных налоговых изменениях

    Есть вопросы? Получите быстрые ответы на нашем форуме!

    Акт о приостановлении работ по погодным условиям

    г. Волгоград • улица Ангарская • дом 17 • офис 609

    • Главная
    • Бухгалтеру
    • Формы, образцы, шаблоны по основной деятельности
    • Формы первичных документов
    • Неунифицированные формы
    • Акт о приостановке выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями

    о приостановке выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями

    Шаблон для заполнения:

    о приостановке выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями

    [Наименование организации], в лице [должность представителя, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [наименование организации], в лице [должность представителя, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписанием настоящего Акта подтверждают следующее:

    [3]

    1. В период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] выполнение работ [указать вид выполняемых работ], производимых на объекте [наименование объекта], расположенном по адресу: [вписать нужное], было приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями [указать конкретное ухудшение погодных условий], мешающими качественному выполнению работ.

    2. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора [наименование] от [число, месяц, год] № [значение].

    3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    [должность, подпись, инициалы, фамилия]

    Заявление о приостановлении выполнения работ по трудовому договору в связи с неблагоприятными погодными условиями

    Что еще скачать по теме «Заявление9raquo;:

    • Составим качественно юридический документ
    • Специализируемся во всех областях права
    • Задайте вопрос и получите ответ в течение 10 минут

    Сайт-помощник по составлению различных договоров. Шаблоны и бланки. Всё готово, от вас — вставить в редакторе свои данные и распечатать. Если у вас есть шаблон, который бы вы хотели разместить здесь, воспользуйтесь обратной связью.

    Как правильно составить акт на время простоя

    Простой – как оформить О том, как оформить лист ознакомления с такими актами, читайте в статье «Лист ознакомления с локальными нормативными актами — образец». Скачать вариант образца приказа о простое по вине работодателя вы можете на нашем сайте. Скачать образец приказа о простое Итоги Сотрудники, у которых не было возможности трудиться по вине работодателя, должны получить компенсацию, исчисляемую по нормам ст.157 ТК РФ. Основанием для ее выплаты является локальный нормативный акт — отдельный приказ руководства. В данном документе отражаются обстоятельства возникновения простоя, а также устанавливается порядок действий ответственных лиц по факту завершения вынужденной паузы в работе персонала. Акт простоя образец бланк Митина О.А. Основное пр-во Облицовщик-плиточник 5 р. 11 Моргун Е.Д. Основное пр-во Маляр 5 р. 12 Немчук В.И.Основное пр-во Маляр 5 р. 13 Новикова Г.И.

    Как правильно составить акт на время простоя

    Основное пр-во Штукатур 5 р.14 Роман В.В. Управление производством Начальник участка 15 Рябова Л.К. 17 Севастьянова Е.Н. Основное пр-во Мастер строительных и монтажных работ 18 Серегина О.Н. Основное пр-во Маляр 5 р. 19 Смирнов М.М. Управление производством Прораб 20 Фомин А.С.

    Акт простоя по вине заказчика

    Здесь вы можете скачать:

    • Акт простоя из-за отсутствия объемов работ,
    • Образец оформления простоя по вине руководства.

    3 О действии этого акта должностные персоны обязаны сообщить рабочим, трудящиеся, в свою очередь, оставят свою роспись в отчетности. При простое часто сотрудников переводят на другие места работы, для этого начальник пишет распоряжение, а работающий дает письменное соглашение. Смотрите подробно здесь:

    • Приказ о переводе рабочих на время простоя,
    • Заявление-согласие на временный перевод трудящегося.

    4 Следует обратить внимание, что если «заморозка» работы происходит из-за работника, то труд не оплачиваются руководством, и могут на такого специалиста наложить даже штраф.

    Бланки и образцы документов / Акт / Документ относится к группе «Акт».

    14 ошибок, которые нельзя допускать во время простоя

    Также, в тех случаях, когда в организации принято использовать печати для удостоверения бумаг, акт нужно проштамповать.

    • В-третьих, документ следует сделать как минимум в двух идентичных экземплярах (если он пишется от руки, то через копировальный лист). Один экземпляр остается на руках у составителей, второй передается заказчику. Если нужно, можно сделать и дополнительные копии акта.
    • Сведения об акте надо обязательно внести в специальный журнал учета, который, как правило, находится у секретаря предприятия или другого ответственного сотрудника.

    Образец акта простоя по вине заказчика Сам акт по своему составу и содержанию довольно прост, так что особых трудностей при его формировании возникнуть не должно.

    Акт о простое

    При отсутствии уведомления в устной или письменной форме работодатель имеет право расторгнуть трудовые отношения в одностороннем порядке, предварительно наложив на сотрудника штраф, письменное наказание и составив акт о нарушении. 4 После уведомления всех или группы сотрудников о простое, выпустите приказ. Укажите в нем причины, которые привели к временной приостановке работы предприятия, дату начала и окончания простоя. Если простой закончится раньше или позже указанных сроков, вы выпустите дополнительный приказ об окончании простоя.

    С приказом ознакомьте всех под расписку. 5 Во время простоя заполняйте табель унифицированной формы № Т-12 или № Т-13. В графе рабочего времени ставьте код причины простоя: по вине работодателя – 31 или «РП», по вине сотрудника – 33 или «ВП», по независящим причинам – 32 или «НП».

    Простой: особенности оформления

    Также посмотрите и пример — с его учетом вам без особых проблем удастся сделать собственный документ. Перед тем, как дать полное представление о конкретном акте, приведем информацию, которая имеет отношение ко всем подобного рода бумагам.

    1. Во-первых, если в компании имеется образец документа, установленный в ее учетной политике, акт нужно создавать по его типу. Но если такого образца нет, это не беда – можно составлять акт в свободном виде, с точки зрения закона нарушением это не станет.
    2. Во-вторых, акт разрешается писать вручную или набирать на компьютере.

    При этом, если используется второй вариант, документ после формирования следует обязательно распечатать – это нужно для того, чтобы члены комиссии и прочие присутствующие при составлении акта лица могли заверить его при помощи своих подписей. Без их личных автографов бланк не обретет законной силы.

    Акт простоя образец бланк

    В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте. Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей. Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации.

    Простой может привести к

    • уменьшению объемов производства,
    • задержке сроков сдачи объекта,
    • падению доходов,
    • сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.

    Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков.

    Простой – как оформить

    Митина О.А. Основное пр-во Облицовщик-плиточник 5 р. 11 Моргун Е.Д. Основное пр-во Маляр 5 р. 12 Немчук В.И. Основное пр-во Маляр 5 р. 13 Новикова Г.И. Основное пр-во Штукатур 5 р. 14 Роман В.В. Управление производством Начальник участка 15 Рябова Л.К.
    Основное пр-во Маляр 5 р. 16 Садикова Н.Е. Основное пр-во Маляр 5 р. 17 Севастьянова Е.Н. Основное пр-во Мастер строительных и монтажных работ 18 Серегина О.Н. Основное пр-во Маляр 5 р. 19 Смирнов М.М. Управление производством Прораб 20 Фомин А.С.
    Основное пр-во Подсобный рабочий Начало простоя – 01 октября 2008 года в 9.00. Окончание простоя – не установлено. Виновная сторона – Работодатель. О простое проинформирован начальник отдела кадров Пригожин Борис Александрович.

    Заявитель: Производитель работ Е.А. Зотова Свидетели: Зам. руководителя по производству Е.Д. Калина Зам. руководителя по экономике и финансам В.К.

    Приказ о простое по вине работодателя — образец и бланк

    ТК РФ не требует, но наличие такого документа в кадровой службе может оказаться необходимым с точки зрения защиты от возможных претензий сотрудников. Наличие такого акта может пригодиться и в случае проверки Трудинспекцией. О вопросах, возникающих при применении норм по оплате времени простоя, читайте в материале «Ст.
    157 ТК РФ: вопросы и ответы». Приказ о простое по вине работодателя: структура документа В рассматриваемом приказе должны присутствовать:

    • дата, номер, место составления документа;
    • наименование работодателя;
    • название документа: «Приказ о простое, возникшем по вине работодателя»;
    • указание на причины простоя и его длительность;
    • пояснение того факта, что простой возник по вине работодателя;
    • перечень распоряжений руководителя относительно порядка действий ответственных сотрудников по факту простоя;
    • Ф. И. О.

    Акт о простое — образец

    • Акт простоя из-за отсутствия объемов работ,
    • Образец оформления простоя по вине руководства.

    3 О действии этого акта должностные персоны обязаны сообщить рабочим, трудящиеся, в свою очередь, оставят свою роспись в отчетности. При простое часто сотрудников переводят на другие места работы, для этого начальник пишет распоряжение, а работающий дает письменное соглашение.

    • Приказ о переводе рабочих на время простоя,
    • Заявление-согласие на временный перевод трудящегося.

    4 Следует обратить внимание, что если «заморозка» работы происходит из-за работника, то труд не оплачиваются руководством, и могут на такого специалиста наложить даже штраф.

    • дата, номер, место составления документа;
    • наименование работодателя;
    • название документа: «Приказ о простое, возникшем по вине работодателя»;
    • указание на причины простоя и его длительность;
    • пояснение того факта, что простой возник по вине работодателя;
    • перечень распоряжений руководителя относительно порядка действий ответственных сотрудников по факту простоя;
    • Ф.

    В нём указывает, с какого времени по какое будет остановка организации, и описывает ситуацию, возникшую на предприятии.

    Как правильно составить акт на время простоя

    Процедура оформления простоя Важно При отсутствии уведомления в устной или письменной форме работодатель имеет право расторгнуть трудовые отношения в одностороннем порядке, предварительно наложив на сотрудника штраф, письменное наказание и составив акт о нарушении. 4 После уведомления всех или группы сотрудников о простое, выпустите приказ. Укажите в нем причины, которые привели к временной приостановке работы предприятия, дату начала и окончания простоя. Если простой закончится раньше или позже указанных сроков, вы выпустите дополнительный приказ об окончании простоя.С приказом ознакомьте всех под расписку. 5 Во время простоя заполняйте табель унифицированной формы № Т-12 или № Т-13.В графе рабочего времени ставьте код причины простоя: по вине работодателя – 31 или «РП», по вине сотрудника – 33 или «ВП», по независящим причинам – 32 или «НП».

    Акт на остановку работ по погодным условиям

    В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте. Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей. Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации. Простой может привести к

    • уменьшению объемов производства,
    • задержке сроков сдачи объекта,
    • падению доходов,
    • сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.

    Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков.

    Акт простоя по вине заказчика

    Важно отметить, что закон не указывает форму подачи заявления трудящимся. Так или иначе, разумнее в таких ситуациях принимать заявления о факте начала простоя исключительно в письменном виде (например, в форме докладной), поскольку письменный документ имеет большую юридическую силу в случае, если будет иметь место быть судебное разбирательство.

    Акт о приостановлении строительства (форма n кс-17)

    В период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] выполнение работ [указать вид выполняемых работ], производимых на объекте [наименование объекта], расположенном по адресу: [вписать нужное], было приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями [указать конкретное ухудшение погодных условий], мешающими качественному выполнению работ. 2. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора [наименование] от [число, месяц, год] № [значение].
    3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Заказчик [вписать нужное] [должность, подпись, инициалы, фамилия] М.

    П. Исполнитель [вписать нужное] [должность, подпись, инициалы, фамилия] М. П. Доступ к полным текстам статей осуществляется по подписке.

    Несколько статей каждого номера находятся в открытом доступе.

    Акт простоя образец бланк

    • акт способен подразумевать собой не только инициацию процесса по приостановке строительства, но и полное прекращение функционирования такового;
    • в случае вовлечения в процесс строительства более одной подрядной структуры, КС-17 подлежит оформлению по каждому из этих субъектов (количество актов равно контрактам подряда);
    • основное предназначение формы предполагает осуществление полного взаиморасчета между заказчиком и имеющим место перечнем подрядчиков;
    • мотивы, побуждающие заказчика прибегать к составлению данного документа, могут носить разнообразный характер (от банкротства или острой недостачи финансирования со стороны источников (инвесторов) до несоответствия объекта строительной сферы выдвигаемым со стороны заказчика требованиям).

    Оцените качество статьи.

    Как оформляется простой по погодным условиям?

    Унифицированная форма N КС-17 УтвержденаПостановлением Госкомстата Россииот 11 ноября 1999 г. N 100 Коды Форма по ОКУД 0322010 Инвестор по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс) Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс) Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс) Стройка (наименование, адрес) Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт) номер дата Основание для разрешения на строительство номер (наименование документа) дата Основание для приостановления строительства номер (наименование документа) дата Вид операции Номер документа Дата составления АКТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА Номер по порядку Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством Код Дата начала строительства Полная сметная (договорная) стоимость, руб.

    Образец уведомления о приостановке работ

    Акт о приостановлении строительства (форма n кс-17)

    Формой аргументируется основа, позволяющая осуществить взаиморасчеты между сторонами соглашения, поскольку исполнителем получено подтверждение о принятии решения заказчиком в части приостановки или полного прекращения ведения строительства. Утверждение формы было произведено Госкомстатом 11.11.1999 путем издания своего Постановления №100.

    Для чего используется акт КС-17 С помощью акта о приостановке строительства представитель заказчика и подрядной организации выражают свое взаимное намерение временно остановить производимые строительные работы на конкретном объекте.

    Акт заверяется подписями обеих сторон и поясняет причины приостановки, а также стоимостные показатели относительно планируемых трат на строительные работы и фактически произведенных на момент приостановки работ. После подготовки рассматриваемого акта участникам приостановленного процесса строительства следует приступить к реализации последующего этапа, подразумевающего определение полного комплекса работ, связанного с осуществлением мер, направленных на консервацию объекта. Особое внимание уделяется определению затратной составляющей, взаимосвязанной с процессами после приостановки работ (организацией охранных мероприятий на «замороженном» объекте, закупкой материальных ценностей и пр.) Подготовка акта КС-17 может подразумевать как сам процесс расторжения отношений, так и их временное прекращение.

    В целом в акте содержится следующая информация:

    • полное наименование и контактные данные заказчика, подрядчика и инвестора;
    • регистрационный номер и дата составления договора подряда;
    • номер и дата составления акта о приостановлении строительства;
    • регистрационный номер и дата выдачи разрешительного документа, на основании которого ведутся строительно-монтажные работы;
    • номер и дата документа, отображающего решение о приостановке проведения работ.

    Подписи руководителей, уполномоченных лиц или законных представителей, бухгалтеров сторон, принимающих участие в проведении строительных работ, ставятся на оборотной стороне бланка формы КС-17. Кроме этого, документ скрепляется их печатями. Если имеет место решение о приостановлении работ сроком более чем полгода, то, согласно п.4 ст.

    Акт на остановку работ по погодным условиям

    Акт о приостановлении строительства. Форма КС-17 – документ, подтверждающий факт приостановления работ на строительном объекте (их консервацию или полное прекращение). Акт является основой для расчета между заказчиком и исполнителем работ после того, как исполнитель получил подтверждение о решении приостановить строительство.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Форма бланка утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100. Код формы по ОКУД 0322010. Структура бланка состоит из части, содержащей общие данные о сторонах договорных обязательств, таблицы на лицевой и оборотной стороне бланка, а также заключительных реквизитов.

    Табличные данные на оборотной стороне документа полностью соответствуют данным лицевой стороны и, кроме того, содержат информацию о стоимости строительного объекта, отображенную отдельной строкой.

    Источники

    1. Матузов, Н. И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 528 c.
    2. Хачатуров, Р. Л. Общая теория юридической ответственности: моногр. / Р.Л. Хачатуров. — М.: Юридический центр, 2017. — 965 c.
    3. Попова А. В. Международное частное право; Питер — Москва, 2010. — 192 c.
    4. Винавер М. М. Очерки об адвокатуре; Ленанд — М., 2016. — 224 c.
    5. Ключевые прецеденты ФАС Московского округа по налогам за 2009 год. — М.: Тимотиз Паблишинг Раша, 2010. — 512 c.

    Акт простоя работ образец

    Оценка 5 проголосовавших: 1

    Здравствуйте, я работаю юристом консультантом в компании автоперевозок уже 14 лет. Моя работа — это и мое хобби. Постоянно изучаю различные направления юриспруденции, собрал большое количество статей по данной теме, чем и хочу поделиться  с вами.

    Документ относится к группе «Акт». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

                    __________________________________________
    (наименование работодателя)
    
    Акт о простое
    
    _________________________                         "___"________ ____ г.
    (место составления)
    
    Мною, ________________________________________________________________,
    (Ф.И.О. работника, должность, структурное подразделение)
    в присутствии ____________________________ и _____________________________.
    (Ф.И.О.)                     (Ф.И.О.)
    составлен настоящий акт о простое следующих работников:
    1. _______________________________________________________________________;
    (Ф.И.О. работника, должность, структурное подразделение)
    2. _______________________________________________________________________.
    (Ф.И.О. работника, должность, структурное подразделение)
    
    Причины простоя: _________________________________________________________.
    (указать причины невозможности исполнения трудовой функции работниками)
    Время простоя: ___________________________________________________________.
    
    Подписи:        _____________________        _____________________
    (подпись)                      (Ф.И.О.)
    _____________________        _____________________
    (подпись)                      (Ф.И.О.)
    _____________________        _____________________
    (подпись)                      (Ф.И.О.)

    Бланк акта простоя по погодным условиям

    акт о приостановлении работ из за погодных условий

    → → →

    (Пока оценок нет)

    Акт простоя работы бланк

    Загрузка. СодержаниеКС-17. Акт о приостановлении строительства – это документ, который применяется для письменного свидетельствования факта приостановления строительства (консервации или полного его прекращения). Акт служит основой для окончательного расчета между заказчиком и исполнителем строительных работ после того, как заказчик получил окончательное решение и приостановлении строительства. Форма бланка акта по форме КС-17, как и по форме КС-10, – унифицированная, составленная согласно действующему законодательству РФ с кодом по ОКУД 0322010.Бланк документа состоит из «шапки9raquo;, лицевой и оборотной стороны, на которых данные представлены в табличной форме, а также заключительных реквизитов.

    Оборотная сторона практически идентична с лицевой и содержит строку, отображающую общую стоимость строительного объекта по акту. Документ содержит следующие данные:

    1. номер и дата составления акта о приостановлении строительства;
    2. наименование, номер и дата документа, являющегося основанием-разрешением на строительство;
    3. наименование и адрес строительного объекта;
    4. номер и дата документа, являющегося основанием для приостановления строительства.
    5. номер и дата составление договора подряда;
    6. наименование, контактные данные инвестора, заказчика и подрядчика;

    здесь реклама 1На оборотной стороне, в конце акта, ставятся подписи руководителей, уполномоченных лиц или законных представителей, а также главных бухгалтеров всех сторон.

    Документ должен быть также скреплен их печатями. В случае если существует необходимость приостановления строительных работ на срок более шести месяцев, согласно п. 4 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, заказчиком или застройщиком должна быть обеспечена консервация объекта капитального строительства.Согласно действующему законодательству, в случае необходимости, в акт могут быть внесены дополнительные реквизиты.

    При этом все реквизиты, предусмотренные формой, должны оставаться без изменений. Внесение дополнений должно сопровождаться организационно-распорядительным документом организации.

    Акт составляется в количестве экземпляров, необходимом для каждой из сторон. Как правило, один экземпляр передается подрядной организации, второй – застройщику или заказчику, третий – инвестору по его требованию. После осуществления окончательных расчетов между сторонами документы помещаются каждой из них в архив бухгалтерии с целью дальнейшего хранения.о приостановке выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиямиг.

    И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое

    Акт простоя (образец)

    0 Простой – это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера ().

    [ место подписания акта ][ число, месяц, год ][ Наименование организации ], в лице [ должность представителя, Ф.

    Возникший в деятельности организации простой может повлиять не только на порядок начисления амортизации по объектам основных средств или заработной платы работникам, но и явиться основанием для предъявления претензии виновной в простое стороне. Поэтому важно задокументировать факт простоя. Иначе говоря, — составить акт о простое.

    Как организация может составить такой акт, расскажем в нашей консультации.

    Обязательной к применению формы акта о простое нет. Поэтому организация составляет такой документ по самостоятельно разработанной форме.

    Если договором с контрагентом предусмотрена определенная форма, которой должен оформляться простой, использовать нужно именно такую, согласованную сторонами форму. В акте указываются дата и время начала простоя, его продолжительность, каких именно работников затронул простой (указываются их Ф.И.О., должности, структурные подразделения).

    Если простой распространяется на все структурное подразделение организации, достаточно указать в акте, что простой касается всех работников этого структурного подразделения.

    Акт обычно составляется комиссией, в которую входит в числе прочих руководитель того структурного подразделения, в котором возник простой.

    Акт заверяется подписями указанных в нем лиц.

    Составляется акт обычно, как минимум, в 3 экземплярах – для самого структурного подразделения, бухгалтерии организации и для виновной стороны (если она есть). Возможна ситуация, когда простой возник по вине заказчика. В этом случае к составлению акта о простое нужно привлечь представителя заказчика.

    Ведь акт в дальнейшем может стать основанием для предъявления претензии.

    Например, организация производит строительство объекта по договору подряда. Договором предусмотрено, что в определенной части обязанность по обеспечению строительства материалами несет заказчик ().

    И если заказчик такую обязанность не выполнил, то возникший по его вине простой подлежит компенсации (). Порядок определения размера такой компенсации обычно устанавливается договором между сторонами. Приведем для акта простоя по вине заказчика образец его заполнения.

    О том, как составить акт простоя оборудования и как простой влияет на порядок начисления амортизации, а также исчисления заработной платы работникам, мы рассказывали . Расходы, которые работодатель несет в период простоя, отражаются в общем порядке, т.

    е. на тех счетах учета, на которых аналогичные расходы показывались до простоя. Так, например, начисление среднего заработка работникам основного производства за время простоя отражается так (): Дебет счета 20 «Основное производство» — Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Если же простой вызван чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария и т.п.), то возникшие в связи с этим убытки отражаются в составе прочих расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (, ).

    Акт простоя образец бланк

    Бесплатная консультация по телефону: +7(499)495-49-41 Содержание В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте.

    Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей.

    Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации. Простой может привести к

    1. сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.
    2. уменьшению объемов производства,
    3. падению доходов,
    4. задержке сроков сдачи объекта,

    Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков.Для этого совсем не обязательно ждать письменного распоряжения руководства – акт формируется на месте по факту начавшейся задержки работ. Создание комиссии Для того, чтобы составить акт простоя, нужно оперативно создать особую комиссию.

    В нее надо включить несколько работников, желательно из разных структурных подразделений. Это может быть, например, заместитель директора предприятия, начальник объекта, водитель и т.д.

    Внимание В комиссии надо выделить главное лицо, т.е.

    председателя, и рядовых членов. Как составить акт простоя При необходимости составить акт простоя по вине заказчика, воспользуйтесь расположенными ниже рекомендациями.Митина О.А.

    Основное пр-во Облицовщик-плиточник 5 р. 11 Моргун Е.Д. Основное пр-во Маляр 5 р. 12 Немчук В.И. Основное пр-во Маляр 5 р.

    13 Важно Новикова Г.И. Основное пр-во Штукатур 5 р.

    14 Роман В.В. Управление производством Начальник участка 15 Рябова Л.К. Основное пр-во Маляр 5 р. 16 Садикова Н.Е.

    Основное пр-во Маляр 5 р. 17 Севастьянова Е.Н.

    Основное пр-во Мастер строительных и монтажных работ 18 Серегина О.Н. Основное пр-во Маляр 5 р. 19 Смирнов М.М. Управление производством Прораб 20 Фомин А.С.

    Основное пр-во Подсобный рабочий Начало простоя – 01 октября 2008 года в 9.00. Окончание простоя – не установлено. Виновная сторона – Работодатель.

    О простое проинформирован начальник отдела кадров Пригожин Борис Александрович.

    Заявитель: Производитель работ Е.А. Зотова Свидетели: Зам. руководителя по производству Е.Д. Калина Зам. руководителя по экономике и финансам В.К.Важно отметить, что закон не указывает форму подачи заявления трудящимся. Так или иначе, разумнее в таких ситуациях принимать заявления о факте начала простоя исключительно в письменном виде (например, в форме докладной), поскольку письменный документ имеет большую юридическую силу в случае, если будет иметь место быть судебное разбирательство.

    В подобных ситуациях долг работника считается исполненным лишь после того, как поставил руководство в известность о тех или иных непреодолимых обстоятельствах. В случае замалчивания факта простоя это классифицируется как дисциплинарное нарушение ТК, что влечёт за собой дисциплинарную ответственность работника в соответствии

    Акт на остановку работ по погодным условиям

    В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте.

    Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей.

    Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации. Простой может привести к

    1. задержке сроков сдачи объекта,
    2. сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.
    3. падению доходов,
    4. уменьшению объемов производства,

    Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков.

    Важно отметить, что закон не указывает форму подачи заявления трудящимся.

    Так или иначе, разумнее в таких ситуациях принимать заявления о факте начала простоя исключительно в письменном виде (например, в форме докладной), поскольку письменный документ имеет большую юридическую силу в случае, если будет иметь место быть судебное разбирательство.

    Внимание В подобных ситуациях долг работника считается исполненным лишь после того, как поставил руководство в известность о тех или иных непреодолимых обстоятельствах.

    В случае замалчивания факта простоя это классифицируется как дисциплинарное нарушение ТК, что влечёт за собой дисциплинарную ответственность работника в соответствии с 192 статьёй ТК РФ, посредством которой на трудящегося может быть наложено взыскание в материальной форме в пользу работодателя.

    В период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] выполнение работ [указать вид выполняемых работ], производимых на объекте [наименование объекта], расположенном по адресу: [вписать нужное], было приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями [указать конкретное ухудшение погодных условий], мешающими качественному выполнению работ. 2. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора [наименование] от [число, месяц, год] № [значение]. 3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    Заказчик [вписать нужное] [должность, подпись, инициалы, фамилия] М.

    П. Исполнитель [вписать нужное] [должность, подпись, инициалы, фамилия] М.

    П. Доступ к полным текстам статей осуществляется по подписке. Несколько статей каждого номера находятся в открытом доступе.

    1. мотивы, побуждающие заказчика прибегать к составлению данного документа, могут носить разнообразный характер (от банкротства или острой недостачи финансирования со стороны источников (инвесторов) до несоответствия объекта строительной сферы выдвигаемым со стороны заказчика требованиям).
    2. основное предназначение формы предполагает осуществление полного взаиморасчета между заказчиком и имеющим место перечнем подрядчиков;
    3. акт способен подразумевать собой не только инициацию процесса по приостановке строительства, но и полное прекращение функционирования такового;
    4. в случае вовлечения в процесс строительства более одной подрядной структуры, КС-17 подлежит оформлению по каждому из этих субъектов (количество актов равно контрактам подряда);

    Акт о неблагоприятных погодных условиях образец заполнения скачать

    Один экземпляр остается на руках у составителей, второй передается заказчику.

    Если нужно, можно сделать и дополнительные копии акта.

    1. Сведения об акте надо обязательно внести в специальный журнал учета, который, как правило, находится у секретаря предприятия или другого ответственного сотрудника. Образец акта простоя по вине заказчика Сам акт по своему составу и содержанию довольно прост, так что особых трудностей при его формировании возникнуть не должно.

    Простой: особенности оформления Также посмотрите и пример — с его учетом вам без особых проблем удастся сделать собственный документ. Перед тем, как дать полное представление о конкретном акте, приведем информацию, которая имеет отношение ко всем подобного рода бумагам.

    • Во-первых, если в компании имеется образец документа, установленный в ее учетной политике, акт нужно создавать по его типу.

    А так же по требованию технадзора: разрешительная документация (приказ о назначение ответственных лиц на объекте, СРО).

    Я работал на объектах связанными с бетонными полами и вел журналы бетонных работ, журнал ухода за бетоном (прогрева).

    Акт простоя по вине заказчика образец бланк Важно Простой — это вынужденная остановка работы, вызванная неимением координационных или технических обстоятельств, требуемых для выполнения работ, непреодолимой силою или иными причинами.

    Предприятия нередко выносят вердикт на приостановление деятельности, для экономии расходов на сотрудников.

    В такой ситуации работодатель должен всё это правомерно задокументировать, чтобы проверяя бумаги, трудовые инспекторы не наложили взыскание.

    Содержание: Унифицированная форма КС-17 “Акт о приостановлении строительства”.

    Бланк и образец заполнения Акт форма КС-17 является документом, призванным подтвердить наличие факта приостановки (иногда консервации) ведения строительных работ по конкретному объекту на определенной площадке.

    В статье расскажем про КС-17 Акт о приостановлении строительства, дадим ответы на часто задаваемые вопросы. Формой аргументируется основа, позволяющая осуществить взаиморасчеты между сторонами соглашения, поскольку исполнителем получено подтверждение о принятии решения заказчиком в части приостановки или полного прекращения ведения строительства.

    1. реальные причины простоя (нехватка рабочих рук, материалов, и т.п.),
    2. обязательно удостоверяется то, что это произошло по вине заказчика.
    1. В завершение акт подписывается всеми присутствующими и членами комиссии.
    2. Далее надо дать ссылку на договор, в соответствии с которым на заказчике лежат определенные обязательства, нарушение которых и привело к приостановке работ.

      Тут же нужно отметить и время простоя (в часах и минутах).

    Заявление о приостановлении выполнения работ по трудовому договору в связи с неблагоприятными погодными условиями Что еще скачать по теме «Заявление9raquo;:

    1. Составим качественно юридический документ

    Акт погодные условия образец

    > > Бланкер.ру Виды простоя Ориентируясь на 157 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), юристами выделяются несколько видов простоя:

    • простой, произошедший в связи с невыполнением работником тех или иных обязательств (несоблюдение техники безопасности, положений трудовой дисциплины, халатность, коррупция и т.д.);
    • простой, возникший в силу непредвиденных обстоятельств (техногенные катастрофы, природные катаклизмы).
    • простой, связанный с неправомерными действиями работодателя (из-за приостановления деятельности по той или иной причине, изменения профиля бизнеса; деструктивные экономические процессы, к которым относится экономический кризис; нарушение работодателем позиций договора, в силу чего возникли определённые проблемы, повлекшие за собой правонарушение);

    Акт простоя Остановка фирмы — это вина хозяина, тогда всем выплачивают 2/3 оклада.

    ОКУД 0322010 Инвестор по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс) Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс) Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс) Стройка (наименование, адрес) Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт) номер дата Основание для разрешения на строительство номер (наименование документа) дата Основание для приостановления строительства номер (наименование документа) дата Вид операции Номер документа Дата составления АКТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА Номер по порядку Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством Код Дата начала строительства Полная сметная (договорная) стоимость, руб.

    Важно Далее следует табличная часть, в которой заключены данные, характеризующие предполагаемый к приостановке объект строительства.

    Инфо Если имеет место решение о приостановлении работ сроком более чем полгода, то, согласно п.4 ст. Акт о приостановлении строительства. Форма КС-17 – документ, подтверждающий факт приостановления работ на строительном объекте (их консервацию или полное прекращение).

    Акт является основой для расчета между заказчиком и исполнителем работ после того, как исполнитель получил подтверждение о решении приостановить строительство.

    Форма бланка утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г.

    №100. Код формы по ОКУД 0322010. В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте. Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей.

    Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации. Простой может привести к

    1. падению доходов,
    2. сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.
    3. уменьшению объемов производства,
    4. задержке сроков сдачи объекта,

    Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков.

    Акт остановки работ по погодным условиям

    В типовой бланк КМ-17 разрешается внесение дополнительных реквизитов.

    При этом должно выполняться условие по оставлению всех имеющихся строк и граф без изменения их содержания. При отсутствии потребности производить заполнение всего перечня заявленных граф формы КС-17 их поля следует оставлять пустыми или обозначать прочерком.

    Процесс подбора подходящего кандидата, обсуждение условий сделки и оформление подрядного соглашения может занять несколько месяцев.

    На этот период времени застройщику не останется иного выхода, кроме того, чтобы остановить строительство многоквартирного дома. Исполнитель9quot;, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны9quot;, подписанием настоящего Акта подтверждают следующее: 1.

    В период с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ] выполнение работ [ указать вид выполняемых работ ], производимых на объекте [ наименование объекта ], расположенном по адресу: [ вписать нужное ], было приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями [ указать конкретное ухудшение погодных условий ], мешающими качественному выполнению работ. 2. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора [ наименование ] от [ число, месяц, год ] N [ значение ]. 3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    При проведении различного рода работ нередко случаются простои. Бланкер.ру Виды простоя Ориентируясь на 157 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), юристами выделяются несколько видов простоя:

      простой, связанный с неправомерными действиями работодателя (из-за приостановления деятельности по той или иной причине, изменения профиля бизнеса; деструктивные экономические процессы, к которым относится экономический кризис; нарушение работодателем позиций договора, в силу чего возникли определённые проблемы, повлекшие за собой правонарушение); простой, произошедший в связи с невыполнением работником тех или иных обязательств (несоблюдение техники безопасности, положений трудовой дисциплины, халатность, коррупция и т.д.); простой, возникший в силу непредвиденных обстоятельств (техногенные катастрофы, природные катаклизмы).

    Акт простоя Остановка фирмы — это вина хозяина, тогда всем выплачивают 2/3 оклада.

    Если это произошло по вине заказчика, необходимо составить соответствующий акт. ФАЙЛЫСкачать пустой бланк акта простоя по вине заказчика .docСкачать образец акта простоя по вине заказчика .doc В понятие простоя включается приостановка работ на какой-либо промежуток времени.

    Простой может быть как запланированным (с целью, например, сохранить производство и оптимизировать затраты) и тогда он является контролируемым и продолжается строго определенный срок, или же незапланированным и непредвиденным (вследствие, к примеру, неисполнения одной из сторон своих обязательств) – в этом случае длительность простоя определить невозможно. К простою могут привести самые разные обстоятельства. реальные причины простоя (нехватка рабочих рук, материалов, и т.п.),

    Акт простоя по погодным условиям

    Основное пр-во Маляр 5 р.

    17 Севастьянова Е.Н. Основное пр-во Мастер строительных и монтажных работ 18 Серегина О.Н. Основное пр-во Маляр 5 р. 19 Смирнов М.М.

    Управление производством Прораб 20 Фомин А.С. Основное пр-во Подсобный рабочий Начало простоя – 01 октября 2008 года в 9.00.

    Окончание простоя – не установлено.

    Виновная сторона – Работодатель. О простое проинформирован начальник отдела кадров Пригожин Борис Александрович. Заявитель: Производитель работ Е.А.

    Зотова Свидетели: Зам. руководителя по производству Е.Д. Калина Зам. руководителя по экономике и финансам В.К.

    https://www.youtube.com/watch?v=GF9VykJQXuE ТК РФ не требует, но наличие такого документа в кадровой службе может оказаться необходимым с точки зрения защиты от возможных претензий сотрудников. Содержание: Так, например, начисление среднего заработка работникам основного производства за время простоя отражается так (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н): Дебет счета 20 «Основное производство» — Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Если же простой вызван чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария и т.п.), то возникшие в связи с этим убытки отражаются в составе прочих расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, п. 13 ПБУ 10/99). Что касается налогового учета, то потери от простоев по внутрипроизводственным причинам, а также не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам учитываются в составе внереализационных расходов (п.п.

    3, 4 п. скачать

    1. Потом вписывается состав комиссии – тут надо указать должности работников, их фамилии-имена-отчества.

    Источник: http://helpcredits.ru/akt-na-ostanovku-rabot-po-pogodnym-usloviyam/ Акт простоя на строительной площадке подписывается В зависимость от специфики работ строительной организации введутся журналы, такие как журнал сварочных работ, журналы входного операционного контроля качества, журнал работ по монтажу строительных конструкций,журнал антикоррозионной защиты, журнал замоноличивания монтажных стыков, журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, журнал работ по устройству свайных фундаментов (буровых работ), кабельный журнал и журнал техники безопасности обязательным во всех видах производства работ. Основное пр-во Подсобный рабочий Начало простоя – 01 октября 2008 года в 9.00.Окончание простоя – не установлено. Виновная сторона – Работодатель.

    О простое проинформирован начальник отдела кадров Пригожин Борис Александрович.Заявитель: Производитель работ Е.А.

    Зотова Свидетели: Зам. руководителя по производству Е.Д. Калина Зам. руководителя по экономике и финансам В.К. Простой: особенности оформления ТК РФ не требует, но наличие такого документа в кадровой службе может оказаться необходимым с точки зрения защиты от возможных претензий сотрудников.

    14 ошибок, которые нельзя допускать во время простоя

    Акт простоя техники по вине заказчика образец

    Опубликовано 09.09.2022 · Комментарии: · На чтение: 11 мин Оглавление Остановка фирмы — это вина хозяина, тогда всем выплачивают 2/3 оклада. 5 В табеле графу рабочего времени заполняем следующим образом, ставим код причины остановки:

    • Вина трудящегося — «ВП» или «33»;
    • Независящие причины — «НП» или «32».
    • Вина руководящего — «РП» или «31»;

    К сожалению, простои в наше время — далеко не редкость. И если такая ситуация сложилась на заводе или в компании, то руководящее звено вправе позволить сотрудникам не посещать работу до окончания кризиса, оплачивая 2/3 ставки ежемесячно.

    Я Укажите ваше имя и текст комментария Все права на контент и дизайн защищены. Копирование материалов разрешено только с указанием первоисточника в виде активной не закрытой от индексирования поисковыми системами гиперссылки!

    Вопросы Подскажите пожалуста как верно отразить претензию если наша организяция выставляет заказчику за обычный автотранспорта.

    Kochkina432 практически по инициативе работодателя на основании приказа ооо монти от 21.

    Все, не считая эталона акт простоя автотранспорта, луизы и даже застенчивые оказались ребятишки. Ни одна организация не может исключать обычный по ряду обстоятельств., где наименование работы (услуги) обычный по вине заказчика, (по нашей вине.

    Ruакт о простоя по вине заказчика эталон. эталон акта простоя по вине заказчика. В согласовании с контрактом на оказание автотранспортных услуг истец предоставил ответчику 2 автомашины.

    Чем может быть вызван простой и его последствия К простою могут привести самые разные обстоятельства. Инфо При рассмотрении в арбитражных судах споров о взыскании штрафов за простой с российских заказчиков часто возникает вопрос: что такое карта простоя, кем утвержден ее образец и почему именно этим документом, а не отметками в накладных должен подтверждаться факт сверхнормативного простоя?

    Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей. Оплата времени простоя в соответствии с Трудовым кодексом Она устанавливает правила, по которым производится оплата времени простоя, в зависимости от того, какими причинами он вызван. Простой, произошедший по вине работодателя.

    В этом случае причиной становятся виновные действия (бездействие) работодателя либо чрезвычайные ситуации, вызванные природными или техногенными факторами. Затем, посередине строки, указывается наименование документа, ему присваивается номер и ставится дата. 11 Моргун Е.Д. Основное пр-во Маляр 5 р.

    12 Немчук В.И. Основное пр-во Штукатур 5 р.

    14 Роман В.В. Управление производством Начальник участка 15 Рябова Л.К. Основное пр-во Маляр 5 р. 16 Садикова Н.Е.

    Основное пр-во Маляр 5 р. 17 Севастьянова Е.Н. Основное пр-во Мастер строительных и монтажных работ 18 Серегина О.Н. Основное пр-во Маляр 5 р. 19 Смирнов М.М.

    Зотова Свидетели: Зам. руководителя по производству Е.Д.

    Акт простоя оборудования

    0 В процессе использования оборудования в организации могут возникать периоды временного перерыва в его эксплуатации, вызванные причинами разного рода.

    Наиболее типичный случай простоя – оборудование вышло из строя и требует ремонта. А, возможно, например, оборудование простаивает, потому что возник дефицит сырья и материалов, используемых на таком оборудовании. Или, скажем, простой связан с тем, что производственный процесс носит сезонный характер.

    А, может быть, возникли даже чрезвычайные обстоятельства, препятствующие использованию оборудования по своему назначению. Независимо от причины простой оборудования может повлиять на порядок его амортизации или начисления заработной платы работникам.

    Поэтому факт простоя оборудования необходимо подтвердить документально. Как составить акт простоя, расскажем в нашей консультации.

    Законодательство не предусматривает обязательной формы, по которой должен быть составлен акт простоя оборудования.

    А потому такую форму организация может разработать самостоятельно и утвердить как приложение к своей . В качестве основы для разработки собственного акта простоя можно обратиться к (, утв. Госагропромом СССР). В акте, в частности, указываются наименование оборудования, время начала и окончания простоя и его продолжительность, причина возникшего простоя.

    Акт подписывается уполномоченными лицами, в т.ч. работником, ответственным за эксплуатацию простоявшего оборудования. Акт составляется в необходимом количестве экземпляров.

    Например, по одному для подразделения, где находится оборудование, по которому возник простой, и для бухгалтерии организации.

    Утверждается акт простоя руководителем организации. Приведем для акта простоя оборудования образец его заполнения. На основании акта о простое оборудования работодатель издает .

    Напомним, что в бухгалтерском учете начисление амортизации основных средств не приостанавливается, кроме случаев перевода объекта по решению руководителя организации на консервацию на срок более 3 месяцев, а также в период восстановления объекта (в т.ч. ремонт), продолжительность которого превышает 12 месяцев ().

    Иными словами, если простаивающее оборудование не переводилось на консервацию на срок свыше 3 месяцев, а ремонт не превышает 12 месяцев, амортизация продолжает начисляться. Что касается налогового учета, то если оборудование не было переведено на консервацию сроком свыше 3 месяцев, амортизацию по нему можно продолжать учитывать в расходах ().

    Минфин подтверждает, что расходы в виде амортизации неэксплуатируемого основного средства, находящегося во временном простое, признаваемом обоснованным и являющимся частью производственного цикла организации, соответствуют критериям и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль организации. К таким простоям можно отнести, например, простой, вызванный ремонтом основного средства, либо простой, возникший у организации в силу сезонного характера ее деятельности.

    Оправданным также может быть признан простой организации, производственный цикл которой включает в себя подготовительную фазу ().

    Акт простоя по вине заказчика

    7725 При проведении различного рода работ нередко случаются простои.

    Если это произошло по вине заказчика, необходимо составить соответствующий акт. ФАЙЛЫ В понятие простоя включается приостановка работ на какой-либо промежуток времени.

    Простой может быть как запланированным (с целью, например, сохранить производство и оптимизировать затраты) и тогда он является контролируемым и продолжается строго определенный срок, или же незапланированным и непредвиденным (вследствие, к примеру, неисполнения одной из сторон своих обязательств) – в этом случае длительность простоя определить невозможно. К простою могут привести самые разные обстоятельства. В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте.

    Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей.

    Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации. Простой может привести к

    1. уменьшению объемов производства,
    2. задержке сроков сдачи объекта,
    3. сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.
    4. падению доходов,

    Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков.

    Например, составлять и проведения работ, анализировать при помощи инструментов маркетинга обстановку на рынке, постоянно взаимодействовать с рабочими, непосредственно занятыми в производственных процессах.

    Если простой происходит по вине заказчика, данное явление необходимо зафиксировать в специальном акте.

    Акт о простое по вине заказчика в первую очередь нужен для того, чтобы обозначить сам факт простоя, его период и причины. В этом случае в дальнейшем, документ послужит неопровержимым аргументом в пользу исполнителя работ, если вдруг вторая сторона задумает предъявить претензии для получения возмещения по понесенным убыткам. Акт следует составлять даже в том случае, если простой длится небольшое количество времени.

    Для этого совсем не обязательно ждать письменного распоряжения руководства – акт формируется на месте по факту начавшейся задержки работ.

    Для того, чтобы составить акт простоя, нужно оперативно создать особую комиссию.

    В нее надо включить несколько работников, желательно из разных структурных подразделений.

    Это может быть, например, заместитель директора предприятия, начальник объекта, водитель и т.д.

    В данном случае, статус сотрудника особой роли не играет. Количество участников комиссии ничем не ограничивается, но в любом случае их должно быть не меньше двух человек.

    В комиссии надо выделить главное лицо, т.е.

    председателя, и рядовых членов.

    При необходимости составить акт простоя по вине заказчика, воспользуйтесь расположенными ниже рекомендациями. Также посмотрите и пример — с его учетом вам без особых проблем удастся сделать собственный документ.

    акт о приостановлении работ в связи с погодными условиями

    → →

    Акт простоя работы бланк

    (Пока оценок нет)

    Акт простоя работы бланк

    Загрузка.

    СодержаниеПри проведении различного рода работ нередко случаются простои. Если это произошло по вине заказчика, необходимо составить соответствующий акт.В понятие простоя включается приостановка работ на какой-либо промежуток времени.

    Простой может быть как запланированным (с целью, например, сохранить производство и оптимизировать затраты) и тогда он является контролируемым и продолжается строго определенный срок, или же незапланированным и непредвиденным (вследствие, к примеру, неисполнения одной из сторон своих обязательств) – в этом случае длительность простоя определить невозможно.К простою могут привести самые разные обстоятельства.

    В частности нередки случаи, когда это происходит в силу недостатка материалов для производства работ или отсутствия работников на своем месте. Также простой может образоваться из-за поломок оборудования, неисправности техники, снижения спроса на изделия, которые изготавливает предприятие, любых финансовых трудностей. Не исключаются в качестве причины временной приостановки работ и различного рода аварии, форс-мажорные ситуации.здесь реклама 1Простой может привести к

    1. сокращению штата работников и другим неприятным последствиям.
    2. уменьшению объемов производства,
    3. задержке сроков сдачи объекта,
    4. падению доходов,

    Для того, чтобы избежать простоя, следует своевременно принимать меры для минимизации подобных рисков.

    Например, составлять графики поставки материалов и проведения работ, анализировать при помощи инструментов маркетинга обстановку на рынке, постоянно взаимодействовать с рабочими, непосредственно занятыми в производственных процессах.Если простой происходит по вине заказчика, данное явление необходимо зафиксировать в специальном акте.Акт о простое по вине заказчика в первую очередь нужен для того, чтобы обозначить сам факт простоя, его период и причины.В этом случае в дальнейшем, документ послужит неопровержимым аргументом в пользу исполнителя работ, если вдруг вторая сторона задумает предъявить претензии для получения возмещения по понесенным убыткам.Акт следует составлять даже в том случае, если простой длится небольшое количество времени. Для этого совсем не обязательно ждать письменного распоряжения руководства – акт формируется на месте по факту начавшейся задержки работ.Для того, чтобы составить акт простоя, нужно оперативно создать особую комиссию. В нее надо включить несколько работников, желательно из разных структурных подразделений.

    Это может быть, например, заместитель директора предприятия, начальник объекта, водитель и т.д.

    В данном случае, статус сотрудника особой роли не играет.


    Adblock
    detector